佛山华英高明学校（暂名）建设工程勘察项目评审定标公告表

项目建设单位

佛山市高明区城市重建和项目代建中心

项目经办人

高文威

拟实施时间

2022年3月

资金来源

区财政

项目控制价

以实际结算价钱为准

项目概况、质量要求、工期、发包方式、资质条件等

项目概况：佛山华英高明学校（暂名）建设工程内容包括教学楼、综合实验楼、图书馆、行政办公楼、学生宿舍、师生饭堂、地下室（含人防功能）、其他公共配套，以及教育教学设备及校园文化设施等。工程总投资约为2.7亿元。

勘察承包范围：佛山华英高明学校（暂名）建设工程的地下管线调查、工程测量（包括：地形测量、道路断面测量等）、工程地质勘察（包括场地网格化初勘和详勘）、土壤氡浓度检测、剪切波波速测量、抽水实验等，全部勘察文件需编制相关报告并通过审图机构审核；上述勘察承包范围及内容具体最终按发包人提供给承包人的书面通知为准，如没有书面通知的，则以招标文件为准。

质量要求： 真实、准确，满足建设工程规划、选址、设计、岩土治理和施工的需要，并符合项目批准文件、城乡规划及专业规划、工程建设强制性标准的规定以及国家规定的建设工程勘察深度要求。勘察工程方案应由承包人根据工程设计需要提出，经发包人审定后为准。勘察深度应满足中华人民共和国国家、地方相关规定和工程设计要求。

工期要求：40个日历天

发包方式：以评审定标方式确定承包单位。

合同价：中标单价×实际发生工程量，实际以勘察报告进尺为准（以元为单位取整）。

投标人资格要求：

1、投标人应具有独立法人资格并依法取得营业执照，营业执照处于有效期内；

2、投标人须具有承接本项目所需的以下勘察资质之一：
①工程勘察综合甲级资质；
②工程勘察专业类（岩土工程）乙级（或以上）资质；
③工程勘察岩土工程专业（岩土工程勘察）乙级（或以上）资质。

3、本工程允许不接受联合体投标。

4、投标人应有良好信誉，且在佛山市建筑诚信评价体系管理平台中办理登记并获得勘察对应资质类别的建筑行业诚信档案。

4.1 佛山市建筑诚信评价体系管理平台的考评等级为C级或以上且状态显示为“正常”（以资格审查当天的查询结果为准）。

4.2广东省以外的投标人，须提供在广东建设信息网“进粤企业和人员诚信信息登记平台”专栏关于投标人进粤企业及人员信息登记的网页打印件。

5、 对投标人企业的信誉要求：

5.1 没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态。

5.2 没有受到取消投标资格的行政处罚。（此处所指的“处罚”，是指依据《中华人民共和国行政处罚法》作出的有关取消投标资格的行政处罚，且该行政处罚信息已按照行政执法公示制度公开，除此之外，其他以通知、通报等形式或依据规范性文件对投标人投标资格作出的限制，不属于此处所指的“处罚”范畴）

5.3在最近三年内没有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题或重大安全生产事故。（此处“骗取中标”是指依据《中华人民共和国行政处罚法》所作出的《行政处罚决定书》中所认定的违法行为；“严重违约及重大工程质量问题或重大安全生产事故”则以司法、仲裁机构等出具的生效文件予以认定，其中的“重大”工程质量问题或“重大”安全生产事故，是指生效文件认定的“重大”事故等级达到《关于做好房屋建筑和市政基础设施工程质量事故报告和调查处理工作的通知》和《生产安全事故报告和调查处理条例》的标准；“最近三年”是指该项目招标公告发布之日起往前顺推三年，以《行政处罚决定书》或司法、仲裁机构等出具的生效文件的落款时间为准）

5.4 根据佛山市中级人民法院《启用执行联动机制决定书》和《协助执行通知书》的要求，投标人若为名单上的失信被执行人，将被列入工程交易黑名单，且不得参加本项目投标。

5.5 根据《佛山市发展和改革局等8部门关于在公共资源交易事项中进行信用信息查询和实施联合奖惩的通知》（佛发改信用〔2019〕1号），对被佛山市公共信用信息管理系统列入失信名单的投标人，不得参加投标。

报名时间：

2022年3月10日-2022年3月14日上午8:30-12:00，下午2:30-5:00（节假日除外）。

报名地点：

佛山市高明区高明大道东380号区城市重建和项目代建中心二楼投资管理股一室。

报名需提交的资料：

1、企业营业执照、企业勘察资质证书的复印件；

2、法定代表人证明书（原件）、法人授权委托书（原件）、法定代表人、被授权人身份证复印件、投标人为被授权人近六个月（即2021年9月至2022年2月）缴纳社保资金的有效证明材料（须提供原件核对）。

3、提交投标人在佛山市建筑行业诚信评价体系管理平台网页信息截图的打印件，包括企业基本信息、企业诚信考评等级、专业技术人员等页面截图打印件并加盖投标人公章；如为广东省以外的投标人，须提供在广东建设信息网“进粤企业和人员诚信信息登记平台”专栏关于投标人进粤企业及人员信息登记的网页截图打印件并加盖投标人公章；

4、提供投标人进驻佛山市网上中介服务超市网页截图，且加盖投标人公章，截图须能反映投标人具有满足本项目实施的服务事项内容；

5、提供诚信投标承诺书原件一份；

6、以上提交的报名资料扫描成一份PDF电子版，报名时一并提交；

注：（1）投标人提交的社保证明材料须以投标人所属当地社保管理部门出具的证明原件或复印件并加盖投标人公章为准；（2）以上报名资料复印件必须清晰可见易于辨认，如报名资料复印件模糊不清均不接受报名；（3）以上报名资料复印件均需加盖公章，且需提供原件核对。现场报名人须持第二代身份证原件到场，凡报名时未按上述要求提供全部报名资料或不能提供原件核对的，当作自动放弃；（4）投标单位所提供的一切材料必须真实、有效、合法。若经审查发现投标单位提供的材料存在伪造或虚假成分，我单位将否决该投标单位报名资格或中标资格，并一年内禁止其参与我单位所有项目的投标报名。

评审时间：

2022年3月18日上午9：00（不准时到场参加评审的单位视为自动放弃）。

评审地点：

高明区城市重建和项目代建中心副楼评标室。

评审提交资料：

详见附件评审文件。

其他要求说明：

1、报名单位需仔细阅读附件中合同条款，评审结果最终确定后，中标单位视为同意本项目合同所有条款，不得修改本合同；

2、中标结果将在高明区政府网上公示。公示结束并最终确认中标单位后，中标单位需在公示结束日起30个日历天内完成该项目合同的签订，逾期则视为中标单位自动放弃中标资格。